Положение о
проектной организации - генеральном проектировщике города (поселка)
Приказом Госкомархитектуры от 29
декабря 1988 г. № 368 утверждено и с 1 июля 1989 г. вводится в действие публикуемое ниже «Положение о проектной организации
- генеральном проектировщике города (поселка)».
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение, разработанное во
исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 сентября 1987 г.
№ 1058 «О дальнейшем развитии советской архитектуры и градостроительства»,
определяет обязанности, права и ответственность проектной организации -
генерального проектировщика города (поселка)* при организации и разработке с
участием специализированных проектных, изыскательских организаций и проектных
кооперативов планировки и застройки новых и сложившихся городов (поселков),
проектов реконструкции исторических городов.
__________
* В дальнейшем
именуется «генпроектировщик».
1.2. Генпроектировщиком
назначается проектная (научно-исследовательская и проектная) организация
градостроительного или жилищно-гражданского профиля.
Назначение генпроектировщика
осуществляется: по новым и историческим городам (поселкам) - Госстроем союзной
(автономной) республики, обл
(край) исполкомом (в зависимости от ведомственной подчиненности) по
согласованию с Госкомархитектуры,
по сложившимся городам - Госстроем союзной республики или по
согласованию с ним Госстроем автономной республики, обл (край) исполкомом.
1.3. Главной задачей генпроектировщика
является организация и осуществление комплексной разработки в установленные
сроки проектно-сметной документации для жилищно-гражданского строительства в
городе (поселке), обеспечение высокого технического уровня и экономической
эффективности проектов путем максимального использования новейших достижений
науки и техники и отвечающим современным требованиям по созданию наиболее
благоприятных условий труда, быта и отдыха населения, формированию рациональной
планировки производственных зон и жилых районов с развитыми системами
общественного обслуживания, гармоничным сочетанием архитектурных сооружений и
природы, всемерному сохранению архитектурного облика древних городов и
бережному использованию памятников отечественного зодчества.
1.4. Генпроектировщик должен
руководствоваться при организации работ и проектировании:
действующим законодательством,
нормами, правилами, инструкциями, указаниями и государственными стандартами по
проектированию и строительству, сметными нормативами, расценками и ценниками;
основными положениями Государственной градостроительной
политики и градостроительными программами по развитию отдельных регионов
страны, генеральной и региональными схемами расселения, схемами и проектами
районной планировки, территориальными и комплексными схемами охраны природы,
генеральными планами городов (поселков) и другой утвержденной
проектно-планировочной документацией.
1.5. Для организации проектных работ, творческого и
технического руководства проектированием генпроектировщик
назначает главного архитектора, главного инженера проекта, которые представляют
проектную организацию в министерствах, ведомствах, субподрядных проектных,
изыскательских и других организациях по вопросам разработки, согласования и
утверждения проектной документации.
Главный архитектор, главный инженер проекта руководствуются
в своей деятельности утвержденным Госстроем СССР Положением о главном инженере
(главном архитекторе) проекта (СНиП 1.06.04-85).
1.6. Финансирование деятельности генпроектировщика
осуществляется в порядке, установленном «Общими указаниями
по применению Сборника цен на проектные работы для строительства» и
соответствующими разделами действующего Сборника.
Компенсация
затрат генпроектировщика, связанных с привлечением
изыскательских, научно-исследовательских и других непроектных организаций, осуществляется
в порядке, аналогичном установленному «Общими указаниями по
применению Сборника цен на проектные работы для строительства» для
привлечения специализированных проектных организаций.
1.7. Спорные финансовые или организационные вопросы между генпроектировщиком, заказчиком и подрядчиком подлежат
рассмотрению арбитражными или судебными органами, а по проектным решениям -
вышестоящими организациями по подчиненности.
2. Функциональные обязанности генпроектировщика
В соответствии с главной задачей на генпроектировщика
возлагаются обязанности:
2.1. Участие в составлении задания на проектирование и
выборе площадки для строительства.
2.2. Определение по согласованию с заказчиком и подрядчиком
объемов, этапов и стоимости проектных работ.
2.3. Подготовка и своевременная выдача субподрядным
организациям заданий на проектирование и инженерные изыскания.
2.4. Оформление договоров на выполнение всех видов проектных
и изыскательских работ.
Заключение прямых договоров между заказчиком и отдельными
специализированными организациями без согласования с генпроектировщиком
не допускается.
2.5. Подготовка по поручению заказчика за счет его средств
исходных данных для проектирования.
2.6. Подготовка совместно с заказчиком, подрядчиком и
субподрядными проектными и изыскательскими организациями графика выполнения
работ.
2.7. Своевременное решение вопросов, возникающих у
субподрядных организаций в процессе проектирования, а у подрядчика - в процессе
строительства.
2.8. Координация работ субподрядных организаций и увязка
архитектурно-планировочных, объемно-пространственных, технических решений и
экологических требований при выполнении комплекса проектных работ.
2.9. Согласование в процессе проектирования принципиальных
технических решений, принимаемых субподрядными организациями.
2.10. Обеспечение соответствия проектов заданию на
проектирование.
2.11. Приемка от субподрядных организаций готовой проектной
документации.
2.12. Комплектация всей проектно-сметной документации и
передача ее заказчику, в том числе и разработанной субподрядными организациями,
имея в виду, что эти организации несут ответственность за высококачественную
разработку документации соответствующих частей проекта в установленные сроки.
2.13. Участие в рассмотрении, согласовании и утверждении проектной
документации в порядке, установленном действующими инструкциями.
2.14. Организация авторского надзора за реализацией
проектных решений, участие в приемке объектов в эксплуатацию.
2.15. Договором с заказчиком могут быть определены
дополнительные функции генпроектировщика, в том
числе:
формирование банка данных по осуществляемому и текущему
строительству объектов жилищно-гражданского назначения, инженерной и
транспортной инфраструктуре, наличию проектной документации, состоянию зданий и
сооружений, технико-экономическим показателям, нормативным вопросам и пр.;
разработка предложений к
перспективному плану проектных и научно-исследовательских работ;
выявление и изучение территорий для жилищно-гражданского
строительства, обобщение и использование полученных данных для составления
планов экономического и социального развития города и другие функции.
Стоимость выполнения дополнительных функциональных
обязанностей определяется по трудозатратам или договорным ценам.
2.16. Свои задачи и функциональные обязанности генпроектировщик выполняет в тесном взаимодействии с
местными органами архитектуры и градостроительства, генеральными
проектировщиками промышленных объектов, единым (генеральным) заказчиком и
генеральным подрядчиком.
3. Права и ответственность генпроектировщика
3.1. Генпроектировщик имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль в субподрядных организациях за качествам проектирования и
изысканий и требовать выполнения работ в сроки, установленные утвержденными
графиками, а также устранения выявленных в проектах недостатков.
3.1.2. Требовать от заказчика пересмотра ранее утвержденных,
но нереализованных проектов или отдельных проектных решений как устаревших и не
отвечающих современным градостроительным требованиям.
3.1.3. Устанавливать по согласованию с заказчиком и
подрядчиком сокращенный состав и объем проектно-планировочной и
проектно-сметной документации, достаточной для оценки проектных решений,
определения стоимости строительства и выполнения строительных работ.
3.1.4. Получать в министерствах, ведомствах, местных Советах
дополнительные материалы и документы для выполнения возложенных на него
функций.
3.1.5. Привлекать для выполнения отдельных частей проекта,
проектную организацию с правом генпроектировщика.
3.1.6. Выносить на решение местной инспекции
Государственного архитектурно-строительного контроля предложение о
приостановлении строительных работ, если они выполняются с отступлением от
утвержденного проекта или с нарушением технических условий и правил производства
работ, а также при неудовлетворительном качестве работ.
3.2. Генпроектировщик несет
ответственность за комплексную разработку проектов и смет в установленные сроки
и высокого качества, технико-экономические показатели, а также за выполнение
обязанностей, возложенных на него настоящим Положением.